【推荐】施工合同集锦八篇
随着法律知识的普及，合同的地位越来越不容忽视，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的施工合同8篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同 篇1发包方（以下简称甲方）：
承包方（以下简称乙方）：
签订地点：
临沂.沂水
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、
行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：
管道保温
工程地点：山东XX厂区
工程工作内容：
管道保温、岩棉管壳50、镀锌铁皮005厚
二、工程承包范围：管道保温工程第一期
三、合同工期：
开工日期：年____月____日
竣工日期：年____月____日
合同工期总日历天数：
天。
四、合同价款：
合同总价：元（人民币大写
元整）
五、工程价款的支付与结算：
1、本合同签订生效后，乙方进入施工现场后，向乙方支付合同总价的%为预付
款；根据工程实际月进度付
%进度款。
2、双方根据实际验收合格的竣工 ……此处隐藏16893个字……因致使工期延误，每延误一日由职责方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。
第十一条合同争议的解决方式
本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第____种方式解决:
1、提交________仲裁委员会仲裁；
2、依法向人民法院提起诉讼。
第十二条几项具体规定
12、1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)________元(此费用不在工程价款内)。
12、2施工期间，发包人将外屋钥匙____把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责带给新锁____把，由承包人当场负责安装交付使用。
12、3施工期间，承包人每一天的工作时间为:上午____点___分至___点___分；下午___点___分至___点___分。
第十三条附则
13、1本室内装修合同书样本签订后工程不得转包。
13、2甲、乙双方直接签订合同的，本合同一式两份，双方签字(盖章)后生效，甲、乙双方各持一份。
13、4合同履行完后自动终止。
13、5本合同实行当事人自愿鉴证，以保护合同当事人的合法权益。
13、6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字):_________乙方(签字):_________
签订地点:__________________年____月____日
签订地点:_________
_________年____月____日
