当前位置:首页 > 合同模板 > 施工合同

家庭居室装饰装修工程施工合同书

时间:2023-07-13 08:08:50
家庭居室装饰装修工程施工合同书

家庭居室装饰装修工程施工合同书

随着人们法律观念的日益增强,越来越多的人通过合同来调和民事关系,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢?下面是小编帮大家整理的家庭居室装饰装修工程施工合同书,仅供参考,大家一起来看看吧。

家庭居室装饰装修工程施工合同书1

合同编号:________

发包人:________承包人:____________

住所:__________住所:______________

委托代理人:____营业执照号:________

电话:__________法定代表人:________电话:________

BP机号:________委托代理人:________电话:________

本工程设计人:_电话:______________

施工队负责人:__电话:______________

依照有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

第一条工程概况

1.1工程地点:____________________________________________________。

1.2工程内容及做法(详见附表1:家 ……此处隐藏28623个字……、合同双方当事人任一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿给对方造成的经济损失;

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自用工程成品而造成损失的,由甲方负责;

3、因一方原因,造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失;

4、由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,工期不予顺延。

第十条:合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列1—2种方式解决:

1、向天津市仲裁委员会申请仲裁;

2、向______人民法院起诉。

第十一条:附则

1、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

2、本合同签订后工程不得转包;

3、甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。

甲方:______________

乙方:______________

日期:______________

家庭居室装饰装修工程施工合同书9

发包人(签字):_____承包人(盖章):______

法定代表人:__________

委托代理人:__________

________年____月____日________年____月____日

鉴证意见:____________

鉴证机关(章)________

经办人:______________

________年____月____日

《家庭居室装饰装修工程施工合同书.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式