家庭居室装饰装修工程施工合同书9篇
随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编精心整理的家庭居室装饰装修工程施工合同书，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
家庭居室装饰装修工程施工合同书1发包人（签字）：_____承包人（盖章）：______
法定代表人：__________
委托代理人：__________
________年____月____日________年____月____日
鉴证意见：____________
鉴证机关（章）________
经办人：______________
________年____月____日
家庭居室装饰装修工程施工合同书2发包方(以下简称甲方)：______________
承包方(以下简称乙方)：______________
甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：
第一条：甲方工作
1、甲方负责洽谈承揽装修业务;
2、甲方负责广告策划和发布，设计方案和制作工服;
3、甲方负责施工现场的施工进度，工艺说明，巡视督导，验收 ……此处隐藏28622个字……；协商或调解不成的，按下列第_____________种方式解决：
（一）提交_________ _____________________仲裁委员会仲裁；
（二）依法向人民法院提起诉讼。
第十四条几项具体规定
14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）_____________________________元（此费用不在工程价款内）。
14.2施工期间，甲方将外屋门钥匙________把，交给乙方施工队负责人________负责保管。工程竣工验收后，甲方负责提供新锁_______把，由乙方当场负责安装交付使用。
14.3施工期间，乙方每天的工作时间为：
上午______点_______分至______点______分；
下午______点_______分至______点______分；
第十五条其他约定事项
________________________________________________。
第十六条附则
16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。
16.2本合同签订后工程不得转包。
16.3本合同一式_________份，双方各执____________份，___________部门_____份。
16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
甲方：______
乙方：______
______年______月______日
