当前位置:首页 > 合同模板 > 承包合同

工程承包合同

时间:2024-02-26 10:21:20
【热门】工程承包合同集锦八篇

【热门】工程承包合同集锦八篇

在人们越来越相信法律的社会中,合同对我们的约束力越来越不可忽视,合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家收集的工程承包合同8篇,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程承包合同 篇1

发包人(以下简称甲方):

法定代表人:

承包人(以下简称乙方):

代表人:

为了全面履行施工合同,加强对工程项目的管理,提高企业经济效益,增加项目经理及项目相关人员的收入,经甲方研究决定,对该工程项目的管理实行责任承包制。通过对乙方的执业资质、施工业绩、管理能力、风险抵押等方面的综合考评,确定乙方即某项目部为工程项目的承包人。双方本着公开、公平、平等、自愿、诚实信用的原则,达成如下协议:

一、承包的方式:风险抵押、个人承包

乙方同意向甲方交纳风险抵押金万元,对工程项目的管理负责,以风险抵押的方式承包。

二、承包的期限:自月结算价款及分包结算价款清算完毕)。 三、承包工程项目概况: 1、工程名称:

2、工程地址:

3、建设单位:

4、设计单位:

5、承包范围:招标文件中规定的内容(含业主在工程施工过程中因设计变更要求增加或调整的工程内容。)

6、建筑面积: 平方米

7、施工工期:总日历工期: 天,以开、竣工 ……此处隐藏15246个字……费用并加收10%的劳务费。风险提示:工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。

3、本工程质量须达到______________标准。风险提示:明确违约责任

在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。

八、违约责任

1、乙方不得擅自修改图纸,若想修改图纸,则须与甲方协商决定。

2、甲方不得延迟支付工程款,若因甲方迟延支付工程款,导致乙方不能按时作业的,由甲方自行承担损失。

3、甲乙双方任何乙方违反本合同,均属违约,都应向守约方承担违约责任。

九、争议解决因履行本合同,甲乙双方发生争议的,协商解决,协商不成的,下列方式,双方择一选择:

(1)向工程所在地的仲裁机构申请仲裁;

(2)向有管辖权的法院起诉。

十、附则

1、本合同自双方签字盖章后生效,合同履行完毕后自行失效。

2、本合同一式______份,双方各执______份。

3、本合同未尽事宜,双方协商解决。甲方(签章):代表人:授权代表(签字):________年____月____日乙方(签章):代表人:授权代表(签字):________年____月____日

《【热门】工程承包合同集锦八篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式